Образец искового заявления нарушение договора

Исковое заявление о нарушении договора

(исковое заявление о нарушении договора исполнителем работ)

Мировому судье судебного участка №_

______________ района г___________

Истец: (ФИО, адрес и телефон) _____

Ответчик: (Наименование, адрес, тел.)

Цена иска -32 978 рублей

(размер денежных требований)

о защите прав потребителя

19 июля 2008г. я заключила с ООО _____ договор № 32, предметом которого является монтаж кондиционера (Сплит система Delonghi CKP. ) с использованием расходных материалов, предоставленных ответчиком и оплачиваемых мной. Согласно разделу 1 договора цена составила 7578 рублей, из которых: 3 078 рублей — цена расходных материалов и 4500 рублей — стоимость монтажа системы.

Несмотря на то, что в наименовании договора значится «договор купли-продажи, а его предмет договора по тексту именуется — «товаром», заключенный между мной и ответчиком договор по сути является договором на выполнение работ по монтажу системы кондиционирования из материалов исполнителя. Данный вывод следует из всего текста договора.

Согласно п.4.1.1. договора № 32 срок исполнения обязательств по монтажу системы кондиционирования — не позднее 3-х дней с момента получения предоплаты. Предоплата в полном объеме была внесена мной 19 июля 2008г., о чем свидетельствует кассовый чек и квитанция к приходному кассовому ордеру № 30 от 19.07.2008г. Таким образом, я свои обязательства по оплате работ выполнила своевременно и в полном объеме.

В нарушение условий договора к 23 июля 2008г. монтаж системы произведен не был. 25 сентября я обратилась к ответчику с претензией о нарушении сроков выполнения работ и попросила произвести монтажные работы в срок до 30 сентября 2008г. Данная претензия была оставлена без удовлетворения.

06 октября 2008г. мной в адрес ответчика была направлена еще одна претензия, в которой я заявила о своем отказе от исполнения договора и потребовала возместить мне убытки, причиненные нарушением срока выполнения работ по договору. Претензия также была оставлена ответчиком без удовлетворения.

Согласно ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ или договором о выполнении работ.

Вогласно ст. 28 вышеуказанного закона, в случае нарушения сроков выполнения работ, а также если во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель вправе назначить исполнителю новый срок, в случае просрочки которого потребитель имеет право на расторжение договора о выполнении работы и возврат уплаченной по договору денежной суммы.

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему неисполнением договора, в оговоренный сторонами срок. Моими прямыми убытками, связанными с нарушением договора исполнителем, стали расходы по обращению за юридической помощью для составления претензии к ответчику в сумме 900 рублей, что подтверждается кассовыми чеками и квитанциями от 22.09.08г. и от 31.10.08г.

Ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» установлено, что в случае нарушения установленных договором сроков выполнения работы или назначенных потребителем новых сроков, исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку в размере 3% цены выполнения работы. Не выполнив в установленный срок работы по договору, не удовлетворив в досудебном порядке мои законные требования, ответчик нарушил мои права как потребителя.

Ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» установлено, что нарушая права потребителя, исполнитель причиняет ему моральный вред, который подлежит компенсации причинителем вреда в случае признания судом его вины. Размер компенсации морального вреда не зависит от размера имущественного вреда, указанная компенсация осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Моральный вред, причиненный мне ответчиком, выразился в том, что я на протяжении нескольких месяцев нахожусь в стрессовом состоянии из-за невозможности пользоваться результатом работы, за которую заплачена значительная денежная сумма из моего собственного бюджета. В результате нарушения ответчиком моих прав я вынуждена обращаться за их защитой в суд, что само по себе отрицательно сказывается на моем моральном состоянии.

На основании изложенного, руководствуясь гл.37 ГК РФ, ст. ст. 15, 27, 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», в связи с отказом мной от исполнения договора

1. Взыскать с ООО_____ в мою пользу в возмещение убытков, причиненных в связи с нарушением сроков выполнения работы, оплаченную по договору денежную сумму в размере 7 578 рублей.

2. Взыскать с ООО_______ в мою пользу в возмещение убытков, связанных с обращением за юридической помощью, 900 рублей.

3. Взыскать с ООО _______ в мою пользу неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору в сумме 4 500 рублей.

4. Взыскать с ответчика в мою пользу в компенсацию морального вреда 20 000 рублей.

1. Копия настоящего иска.

2. Копия договора купли-продажи № 32 (у ответчика имеется)

3. Копия кассового чека и квитанции к приходному ордеру № 30 от 19.07.2008г. (у ответчика имеется)

4. Копия претензии от 25.09.08г. (у ответчика имеется).

5.По две копии кассового чека и квитанции Юридической компании от 22.09.08г. и от 31.10.08г.

Подлинники документов будут представлены в судебное заседание.

Читать еще:  Исковое к поручителю образец

Работы по договору должны были быть выполнены не позднее 22 июля 2008г. Просрочка выполнения работ по договору на момент обращения в суд составила 108 дней ( с 23.07.2008г. по 07.11.2008г.)

Цена выполнения работ по договору — 4500 рублей. 3% цены выполнения работ по договору — 135 рублей Сумма неустойки составляет: 135 руб. * 108 дн. = 14 580 руб.

Поскольку в силу прямого указания ст. 28 Закона сумма неустойки не может превышать общую сумму договора, ее размер составляет 4500 рублей.

Исковое заявление о расторжении договора

Предъявить исковое заявление о расторжении договора может любое заинтересованное лицо, когда одна из сторон сделки нарушает его условия.

Но основанием может быть не любое нарушение, а только существенное. Критерии существенности нарушения для каждой сделки закрепляет закон и конкретные обстоятельства.

По общему правилу расторгнуть договор можно по взаимному согласию. Стороны составляют соглашение о расторжении договора. И обязательство прекращается. А вот когда достигнуть соглашения невозможно, применяется судебный способ защиты прав добросовестной стороны.

Расторгнуть можно только действительный договор, поэтому если вопрос стоит не в поведении ответчика, проверьте основания для подачи иска о признании договора незаключенным или иска о признании сделки недействительной.

Составить подобный иск самостоятельно не сложно, при условии понимания правовых норм, регулирующих конкретный вид заключенного договора. И предоставления в суд доказательств по гражданскому делу, а также наличия оснований для его расторжения (общих или специальных).

Исковое заявление о расторжении договора

Пример искового заявления

Исковое заявление о расторжении договора

10.12.2020 г. я и Ответчик в простой письменной форме заключили договор аренды транспортного средства. Предметом сделки стал автомобиль марки Opel Astra, 2010 г.в., цвет кузова – серый, гос. номер Х142ВО 22. В соответствии с условиями договора автомобиль передается мне во временное пользование без права распоряжения в срок до 10 декабря 2020 г. И только вместе со свидетельством о регистрации транспортного средства и страховым полисом на срок действия договора («без ограничений»). Арендная плата установлена в размере 84 500 руб. Я внес арендную плату за год 10.12.2020 г.

Однако в нарушение п. 1.3. Договора Ответчик не передал мне документы на машину. В силу чего до настоящего времени я не могу пользоваться имуществом. Так как в соответствии с п. 2.1.1. Правил дорожного движения при управлении транспортным средством я обязан иметь регистрационные документы на него. Иначе могу быть подвергнутым административному штрафу за нарушение ст. 12.3 КоАП РФ. Я неоднократно направлял Ответчику претензии с требованием передачи документов. Однако претензии оставлены без ответа.

В соответствии со ст. 611 ГК РФ арендодатель обязан передать предмет аренды вместе с относящимися к нему документами. В противном случае арендатор (при условии невозможности пользоваться предметом аренды) вправе расторгнуть договор и требовать возмещения убытков. Статья 450 ГК РФ одним из оснований расторжения договоров называет существенное нарушение условий договора, в силу которых одна из сторон лишается того, на что рассчитывала при его заключении.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 450, 611 ГК РФ, ст. 131-132 ГПК РФ,

  1. Расторгнуть договор аренды транспортного средства от 10.12.2020 г. № 1 между Кирилловым Олегом Андреевичем и Васильковой Вероникой Константиновной.
  2. Обязать ответчика вернуть денежные средства, переданные во исполнение Договора в размере 84 500 руб.
  1. Копия искового заявления
  2. Квитанция об уплате госпошлины
  3. Договор аренды ТС
  4. Акт приема-передачи транспортного средства 10.12.2020 г.
  5. Копии претензий от 12.12.2020 г., 18.12.2020 г.
  6. Распискя Васильковой В.К. о получении денежных средств

29.12.2020 г. Кириллов О.А.

Как составить исковое заявление о расторжении договора

Расторгнуть договор можно по общим и (или) по специальным основаниям. Общее – существенное нарушение условий договора, в результате чего добросовестная сторона лишилась того, на что рассчитывала при его заключении. Специальным основания – прямое указание Гражданского кодекса, иных законов, либо по прямому указанию в тексте самого договора. Отдельным основанием является существенное изменение обстоятельств. То есть тех, из которых исходили стороны при заключении договора. Условия должны измениться настолько, что если бы они существовали в момент заключения сделки, договор бы не был заключен вообще.

Для такого рода исков предусмотрен досудебный порядок урегулирования спора. Это означает, что направление претензии о расторжении договора в письменной форме и получение отказа (игнорирование – это тоже отказ) обязательно. Если такие меры не предпринять, суд вернет иск без рассмотрения.

Таким образом, составляя иск необходимо приложить копии следующих документов:

  • договор,
  • подтверждение существенного нарушения условий одной из сторон договора или изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора,
  • письменная претензия о расторжении договора и отказ другой стороны.
  • если заявлено требование о взыскании убытков, они должны быть доказаны финансовыми документами, а в иске приводится причинно-следственная связь между убытками и действиями ответчика.

Подача заявления в суд

Выбор суда для рассмотрения иска о расторжении договора зависит от конкретного вида договора и цели его заключения. Если договор заключался и связан с предпринимательской деятельностью, исковое подается в арбитражный суд.

Читать еще:  Образец иска по ст 395 гк рф

Второй немаловажный момент – определение цены иска. Расторгая договор, сторона вправе требовать возместить убытки. А в ряде случаев уже выплаченные по договору денежные средства. Размер взыскиваемых денежных средств и составит цену иска. Госпошлина определяется исходя из цены иска. Подсудность – по общим правилам по месту жительства ответчика. Истец направляет документы по месту исполнения договора (когда оно прямо указано в тексте договора). Если расторгается договор, вытекающий из требований о защите прав потребителя, иск потребитель может подать и по месту своего жительства.

Если истец не просит взыскать денежные средства (что встречается крайне редко), требование суд сочтет неимущественным. И исковое заявление о расторжении договора подается в районный суд с условием оплаты госпошлины в размере 300 руб.

Уточняющие вопросы по теме

Так сложилось, что я в данный момент безработный. Но есть кредит, который нужно оплачивать. Звонил в банк, чтобы они мне дали отсрочку. Говорят, что ни чем не можем помочь, штраф и пени будут набегать. Как быть в данной ситуации?

Оснований для расторжения договора в этой ситуации не имеется, обращение в суд вам ничего не даст. Ищите работу и выплачивайте задолженность, чтобы не копить долги.

Я заключила договор с фитнесом 23 января на срок 7 месяцев. 21 февраля на дверях клуба появилось объявление о его закрытии. Куда подавать иск?

Исковое заявление о расторжении договора вы можете подать в суд по своему месту жительства или по месту нахождения ответчика, поскольку требования вытекают из Закона “О защите прав потребителя”

Вопрос по госпошлине, разве ее необходимо оплачивать? Если цена вопроса 148564,25 рубля. Договор возмездного оказания медицинских услуг.

Если требования вытекают из Закона “О защите прав потребителя”, то от уплаты госпошлины истец при цене иска до 1 млн. руб. освобожден.

Между физ. лицами был заключён договор купли-продажи товара, в котором прописан пункт о том, что покупатель может вернуть товар в течении трёх дней без объяснения причины. Покупатель пытался вернуть товар в срок до трёх дней с момента его покупки, но продавец отказался его принять и вернуть сумму за товар. На какой нормативный документ можно ссылаться в данной ситуации, подавая иск в суд?

При обращении в суд с таким требованиями вы будете ссылаться на Гражданский кодекс РФ.

27.01. я заключил договор с физ. лицом о проведении работы в моем доме. Работнику выдана предоплата на приобретение материала. До настоящего времени работник не выполнил работу, ссылаясь на различные отговорки. Посоветуйте образец искового заявления

Если вы хотите расторгнуть договор и вернуть аванс, воспользуйтесь этим образцом заявления, описав свою ситуацию.

Муж и я – ликвидаторы радиационной аварии (с удостоверениями)в Челябинске-40 29.09.57г.Муж умер(онкология).При жизни мужа мы вдвоем посылали письмо в Министерство соц.отношений г. Челябинска (МСО ЧО) для исправления ошибок в справках серии “Ч”(по данным с нашей работы). МСО ЧО в течение года не ответили, муж умер.Чиновники незаконно требуют вторичного подтверждения статуса ликвидатора. Я в Интернете опрометчиво задала один вопрос, законно ли скрывать от родных фактическое место участия в ликвидации аварии умершего ликвидатора.Из Москвы мне позвонили, на вопрос не ответили,передали меня в ООО “Продвижение”.Звонили, уговорили и я уплатила им 49 тыс. руб.Уговаривающий представитель из Москвы, адвоката прикрепили из Воронежа,дважды сорвала встречу, я живу в Белгороде. Разобралась Через 4 дня после уплаты подала заявление о расторжении договора (ст.32 Закона о Защите прав…). Грубо отказывают. Что предпринять?

Образец искового заявления о расторжении договора подряда, взыскании аванса, неустойки, убытков, компенсации морального вреда

Октябрьский районный суд г. Кр-рска
Адрес: г. Кр-ярск, пр-т Ленина, д.2
Тел.: 41-92-81

Истец: Иванов Иван Иванович,
Адрес: г. Кр-ск, ул. Пушкина, д.23, кв.17,
Тел. 8 914 842 5168

Ответчик: Петров Петр Петрович,
Адрес: г. Кр-ск, ул. Ленина, д.15, кв.32,
Тел. 8 914 816 1792

Цена иска: 117 000,00
(сто семнадцать тысяч рублей)

Исковое заявление о расторжении договора подряда, взыскании аванса, неустойки, убытков, компенсации морального вреда

13.09.2018г между истцом и ответчиком был заключен договор подряда №3. В соответствии с п.п. 1.1. и 1.2. договора подрядчик обязался выполнить ремонт ванной и коридора, согласно смете (приложения № 1), материалы для выполнения работ приобретаются заказчиком самостоятельно.

В соответствии с разделом 3 договора стоимость работ по настоящему договору составляет 45000,00 рублей без материалов, до начала выполнения работ заказчик выплачивает подрядчику аванс в размере 70 % от стоимости работ, оставшаяся сумма в размере 30 % выплачивается заказчиком по мере предоставления подрядчиком акта приемки выполненных работ.

В порядке исполнения обязательств по договору истец оплатила ответчику аванс в размере 31 500,00 рублей и 12 000,00 рублей за материалы.

Ответчик выполнил часть работ, при этом работы были выполнены ненадлежащим образом. Устранить недостатки ремонтных работ, либо возвратить уплаченные истцом суммы ответчик отказался. Поскольку в установленный срок ответчик ремонт не произвел, акт приема-передачи не подписан, ответчик не отчитался за материалы.

В результате некачественного выполнения ответчиком ремонтных работ из квартиры истца произошло затопление соседней квартиры. Также истец была вынуждена нанять другую бригаду для устранения недостатков ремонтных работ.

Читать еще:  Задатка образец искового заявления

Данные обстоятельства подтверждаются договором № 67 на поставку и установку натяжных потолков от 03.12.2018г, расписками в получении денежных средств на проведение сантехнических работ и закупку материалов от 25.10.2018г, 29.10.2018г, 05.11.2018г.

Истец направил ответчику претензию с требованием расторжения договора, выплаты неустойки в размере 3% за каждый день просрочки исполнения обязательства, возврата стоимости работ по договору в сумме 31500,00 рублей, возмещения убытков за материалы в размере 12 000,00 рублей, а также уплаты 30 000,00 рублей в счет компенсации морального вреда.

Согласно ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 10 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается.

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-I «Озащите прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) — сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

В п. 1 ст. 15 ГК РФ указано, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В соответствии с ч. 5 ст. 450 ГК РФ, если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

В соответствии с ч. 2 ст. 450 ГК РФ существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В соответствии с ч. 5 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-I «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги договором овыполнении работ (оказании услуг) не определена — общей цены заказа.

Размер неустойки за период с 01.10.2018г по 09.12.2018г составил 94 500,00 рублей из расчета:
— 45 000,00 рублей (произведенная оплата) х 3% = 1 350,00 рублей;
— 70 дня (количество дней просрочки) х 1 350 рублей = 94 500,00 рублей.
Поскольку сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги), то уплате подлежит неустойка в размере 43 500,00 рублей.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-I «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Ответчик нарушил права потребителя — истца, чем причинил ему моральный вред. Истец оценивает моральный вред в размере 30 000,00 рублей.

На основании изложенного прошу:

1. Расторгнуть договор подряда №3 от 13.09.2018г.

2. Взыскать с Петрова Петра Петровича в пользу Иванова Ивана Ивановича уплаченный аванс в размере 31 500,00 рублей.

3. Взыскать с Петрова Петра Петровича в пользу Иванова Ивана Ивановича неустойку в размере 43 500,00 рублей.

4. Взыскать с Петрова Петра Петровича в пользу Иванова Ивана Ивановича убытки в размере 12 000,00 рублей.

5. Взыскать с Петрова Петра Петровича в пользу Иванова Ивана Ивановича компенсацию морального вреда в размере 30 000,00 рублей.

Приложение:
1. Договор подряда №3 от 13.09.2010г.
2. Расписки в получении денежных средств в качестве аванса и за материалы.
3. Договор № 67 на поставку и установку натяжных потолков от 03.12.2018г, расписки в получении денежных средств на проведение сантехнических работ и закупку материалов от 25.10.2018г, 29.10.2018г, 05.11.2018г.
4. Претензия, почтовая квитанция от 09.12.2018,опись вложения в почтовый конверт.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector